云南招标网

(略) (略) (略) (略) “ (略) 分公司 (略) 保障房小区道路沿线地下通信管道建设工程”项目施工服务竞争性谈判采购，现邀请符合资格要求 (略) 组织的竞争性谈判，具体事宜如下：

* 、项目内容：

1、项目名称： (略) 分公司 (略) 保障房小区道路沿线地下通信管道建设工程

2、采购编号：YX- *** -GC-6

3、招标单位： (略) (略) (略) 分公司

4、招标方式：竞争性谈判

5、付款方式：按集团公司规定的 (略) 。

6、采购内容：

本次竞争性谈判采购共 * 个标段： 

最高投标限价： *** . (略) 控制价，否则其投标文件将 (略) 理）。

7、工程施工服务报价表及技术要求（以竞争性谈判文件为准，详细要求见附件 * ：报价表）

8、施工工期：根据道路工程进度施工。

* 、 谈判时间和地点

1、开标时间： * 年7月中旬开标（ (略) 通知，以通知时间为准）。

2、开标地点： (略) 省 (略) 市 (略) 区秀山路 * (略) (略) (略) 分公司 * 楼会议室。

* 、投标文件的获取

1、请有意参加此次报价投标的施工单位到 (略) 市 (略) 区吉 (略) * (略) 报名索取竞争性谈判报价文件，且在报名截止期限前报名；

2、报名发放谈判报价文件期限： * 日至 * 日（节假日除外），报名发放期限截止将终止竞争性谈判报价文件的发放。

3、投标人应于 * 日（节假日除外）前按招标文件要求完成相关资料的准备，并将确认报名表（附件1：采购文件报名登记表） * q.com邮箱确认报名，逾期将不再受理。

* 、谈判单位要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格的 * 般纳税人、持有有效的营业执照。请参加此次竞争性谈判报价的施工单位递交营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证（或 * 证合 * 复印件加盖公章）、银行开户许可证；法人身份证明书，若属非法人投标的尚须提供法人授权委托书原件、授权委托代理人的身份证复印件（资格后审，证件可在投标时 * 并提供）。

2、投标人的营业范围包括有： (略) 络工程施工、通信工程施工、网络集成施工等施工服务内容之 * 。

3、报价单位技术力量雄厚，能为采购方提供良好的售后服务，并能提供相关证明文件。

4、财务状况良好，有相应的人力、物力及财力来满足施工服务谈判报价文件的要求。

5、信誉良好并能遵守国家有关法律、法令和条例。

5.1诉讼及仲裁情况：申请人近年（ * 年至今）没有因合同履约方面介入诉讼案件并败诉， (略) 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。如没有发生任何诉讼及仲裁，须附相应的说明函或承诺书。

5.2具有良好的商业信誉和业绩，近 * 年经营活动中无违法记录，须附有效证明文件或相应的承诺书。

6、本采购项目不接受联合体竞标。

7、本次竞争性谈判不收取投标保证金。

* 、 公司地址及联系人

公司地址： (略) 市 (略) 区秀山路 * (略) (略) (略) 分公司

报名联系人：杨先生   ***  

技术澄清人：王先生   ***               

联系邮箱： * q.com

(略) (略) (略) 分公司

      * 〇 * * 年 * 月 * 日

下载附件